Договор на создание проекта вентиляции. Договор монтаж вентиляции


ДОГОВОР ПОДРЯДА

Договор на создание системы вентиляции

г. Москва                                                                                                                                                   «___» ___________ 200  г.

       Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтройТехнологии» (ООО «ЕвроСтройТехнологии»), , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________________________, действующе__ на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________,                                                 (наименование организации) именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________________________,                                                                                                                (должность,Ф.И.О.) действующего на основании _______________________, с другой стороны (в дальнейшем                                                        (устава, положения, доверенности) участники договора именуются также «Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.2. настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2.   Подрядчик обязуется выполнить работы по по адресу: ____________________________________________________________________ (далее по тексту «Работа»).

1.3.    Срок выполнения Работы_______________календарных дней с момента выполнения Заказчиком п. 5.1.1. настоящего Договора.

2. Материалы и объем выполняемых подрядчиком работ

2.1.    Объем и стоимость материалов и работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяются по соглашению сторон.

2.2.    Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

2.3.    Качество материалов Подрядчика должно соответствовать ГОСТ.

3. Обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

3.1.   Выполнить Работу с надлежащим качеством.

3.2.   Выполнить Работу в срок,указанный в пункте 1.3. настоящего Договора.

3.3.   Передать результат Работы Заказчику.

3.4.   В течение 5 дней безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы.

3.5.   Подрядчик обязан немедленно информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности выполняемой Работы.

3.6.    Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать нормы пожарной безопасности при производстве любых Работ на Объекте в соответствии с правилами и нормами, действующими на территории РФ.

3.7.   По окончании Работ Подрядчик передаёт Заказчику в паспорта и сертификаты на применяемое оборудование, материалы и изделия в порядке, установленном строительными нормами и правилами, паспорт системы вентиляции.

3.8.    При выполнении работы без заказа проекта Заказчик не вправе требовать по окончании работ данные о характеристиках вентиляционных систем, паспорта вентсистем, аксонометрические схемы, таблицы воздухообменов, расчетные и другие данные, относящиеся к произведенным работам.

   Список документации, выдаваемой Заказчику по окончании работ в случае отказа Заказчика от выполнения проекта:

  • Эскиз схемы с указанием расходов воздуха и наименованием систем
  • Инструкция по эксплуатации без описания принципа действия и алгоритмов работы автоматики (форма для пользователя).

3.9.   Инструкция по эксплуатации расширенного типа пишется Исполнителем для Заказчика при заключении Дополнительного соглашения.

3.10   Документом,подтверждающим гарантийные обязательства на поставленное (смонтированное) оборудование является настоящий Договор. Гарантийные талоны на элементы систем вентиляции не выписываются.

3.11    При отказе заказчика от выполнения акустического расчета (в составе проектных работ или самостоятельно), Заказчик не вправе предъявлять претензии Исполнителю по превышению вентиляционными системами норм по шуму к окружающим помещениям.

3.12   Гарантийный срок на систему вентиляции составляет 1 (Один) год с момента сдачи системы в эксплуатацию. Гарантийный срок не распространяется на расходные материалы (фильтрующие вставки фильтров).

4. Обязанности Заказчика:

4.1.   Заказчик обязан обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, включающие в себя:

  • свободный доступ к участку ремонта;
  • бесперебойное снабжение электроэнергией;
  • место для складирования и хранения строительных материалов и конструкций, необходимых для проведения работ по Договору.

4.2.    В течение 2 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.3.   Оплатить Работу по цене и в порядке, указанным в п.5 настоящего Договора.

5. Порядок расчетов

5.1.   За выполненную Работу Заказчик обязуется заплатить Подрядчику _______________________________________________________________________

5.1.1   В том числе ____________________________________________________________________ предварительно на приобретение материалов в соответствии с Приложением 1;

5.1.2.   Оставшуюся сумму в размере_____________________________________________________________ Заказчик выплачивает в соответствии со следующим, согласованным сторонами,графиком платежей

  • ________________________________
  • ________________________________
  • ________________________________
  • ________________________________
  • 5.2.   Стоимость работ по настоящему Договору может быть пересмотрена по согласованию сторон в случае отклонения по требованию Заказчика объема работ от предварительно оговоренного.

    6. Ответственность сторон

    6.1.   За нарушение срока выполнения Работы, указанного в п. 1.3. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки.

    6.2.    За нарушение сроков оплаты, предусмотренных пп. 5.1.1 и 5.1.2, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки.

    6.3.    При нарушении Заказчиком сроков, предусмотренных пп. 5.1.1 и 5.1.2 Подрядчик вправе приостановить выполнение работ и в одностороннем порядке изменить срок окончания работ, установленный п. 1.3.

    6.4.   Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств.

    6.5.   Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства,действующего на территории Российской Федерации.

    7. Порядок разрешения споров

    Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

    8. Срок действия договора

    8.1.   Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

    9.  Заключительные положения

    9.1.   Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

    9.2.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора

    10.   Адреса и банковские реквизиты:

    Заказчик:

    Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________ Расчетный счет N_______________________________________ в банке __________________________________________ Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________ ИНН______________ КПП_____________________

    Подрядчик:

    Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________ Расчетный счет N_______________________________________ в банке __________________________________________ Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________ ИНН______________ КПП_____________________

    Заказчик______________________________________________ М.П.

    Подрядчик______________________________________________ М.П.

    Назад

    Hosted by uCoz

euroventstroy.narod.ru

Монтаж систем вентиляции и кондиционирования. Заключение типового договора на монтаж вентиляции.

Помимо монтажа бытовых кондиционеров. мы выполняем монтаж и пуско-наладку комплексных систем вентиляции и кондиционирования в квартирах, офисах, коттеджах, административных и производственных зданиях. Гарантией высокого качества монтажа является длительный опыт работы наших сотрудников на различных объектах и допуски СРО. полученные РФК Климат. Мы монтируем:

Канальные кондиционеры, которые часто применяются в коттеджах и квартирах большой площади, а также все остальные типы коммерческих кондиционеров: кассетные, потолочные, напольные и другие.

Вентиляционные системы, в том числе энергоэффективные системы с рекуперацией тепла и VAV-системы .

Канальные увлажнители воздуха, которые используются в системах приточной вентиляции для поддержания оптимального уровня влажности в холодный период года.

Осушители воздуха, применяемые в бассейнах и других помещениях с повышенной влажностью.

Мультизональные VRV / VRF и mini-VRF системы, применяемые для кондиционирования коттеджей и офисов.

Прецизионные кондиционеры, применяемые в залах с высокоточной электроникой.

Системы чиллер-фанкойл .

При заключении типового договора на монтаж вентиляции, мы также можем выполнить проектирование и монтаж других инженерных систем квартиры или коттеджа (отопления, в том числе газового, водоподготовки и других).

Для владельцев квартир и коттеджей мы готовы предложить формат сотрудничества, снижающий общую стоимость монтажных работ:

Наши проектировщики разрабатывают проект в соответствии с вашим техническим заданием.

Далее вы своими силами или с помощью низкооплачиваемых рабочих монтируете в соответствии с проектом воздухораспределительную сеть и другие элементы системы, не требующие высокой квалификации монтажников. Закупку воздуховодов, фурнитуры и расходных материалов можно выполнять не только у нас, но и в любом другом месте.

После этого наши специалисты проверяют выполненные работы на соответствие проекту и, если обнаруживаются отклонения от проекта, составляют список нарушений.

После устранения всех нарушений (если они были обнаружены на предыдущем этапе), мы устанавливаем базовое оборудование: кондиционеры, вентиляционные установки, канальные увлажнители и т. п.

В завершении наши специалисты выполняют пуско-наладку и сдают готовую систему в эксплуатацию. Таким образом, если вы проводите ремонт и у вас работает бригада монтажников-строителей. то вы сможете снизить общую стоимость монтажных работ на 2030%. К тому же при таком разделении труда исчезает необходимость согласования времени проведения монтажных работ между вашими и нашими монтажниками.

 

blog.kazap.ru

Пример договора на проектирование вентиляции

Договор № 151112/1

 

на выполнение проектных работ

 г. Москва                                                           15   ноября 2012 г.

 

ООО «Дитейл Инжиниринг», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Давыдова Е.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, в лице ___________________________., именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора.

 

             1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по разработке проектной документации  на основании задания Заказчика на выполнение проектных работ на внутренние инженерные сети помещений  общей площадью _________, именуемого в дальнейшем Объект, расположенный  по адресу: ________________________________-

   

1.2. Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает на   себя разработку проектной документации следующих разделов: вентиляция и кондиционирование.

1.3. Проектная документация, являющаяся предметом договора, должна быть выполнена в составе следующих разделов: пояснительная записка, чертежи, изометрические схемы, технические характеристики систем и спецификация оборудования.

 

 

  1. Цена, порядок и условия взаиморасчетов сторон.

       2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составит _______________________, в том числе НДС 18% в размере ____________________________________

      2.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке

      2.2.1 В течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик оплачивает аванс в размере____________________________, в том числе НДС 18% в размере _________________________________________________-

      2.3.  Датой платежа считается день поступления средств на расчетный счет Исполнителя.

       2.4. Оплата Договора в соответствии с условиями п.п. 4.1., 4.2, производится по счетам, выставляемым Исполнителем.

       

3. Срок действия Договора

3.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения взятых на себя обязательств.

3.2.Срок исполнения работ по настоящему Договору составляет 5 (пять) рабочих дней со дня поступления средств на расчетный счет Исполнителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1.Научно-техническая продукция (проектная документация) направляется Заказчику по мере ее готовности, но не позднее сроков указанных в пункте 3.1, 3.2 с сопроводительным документом Исполнителя.

4.2.По завершении работ Исполнитель передает Заказчику Акт сдачи-приемки научно-технической продукции.

4.3.По результатам рассмотрения документации Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки продукции или направляет мотивированный отказ от ее приемки.

4.4.По истечении 5-ти дневного срока работа считается принятой в полном объеме и надлежащем качестве, если Заказчиком не был представлен мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

  1. Особые условия.

5.1.Согласования проектной документации с соответствующими органами государственного надзора и заинтересованными организациями проводит Заказчик. Оплата по счетам согласующих организаций осуществляется Заказчиком.

5.2.Исполнитель обязуется своевременно и за свой счет исправлять работу по обоснованным замечаниям Заказчика, согласующих и/или экспертных органов. В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления замечаний.

  1. Ответственность сторон.

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с его исполнением. Подлежат разрешению переговорами сторон.

6.2.При невозможности разрешения споров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд             г. Москвы.

7. Форс-мажор.

7.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение или других стихийных бедствий, война или военные действия, а также имеющие обязательную силу хотя бы для одной из сторон постановления или распоряжения правительства (правительственных органов), возникшие после заключения Договора.

7.2.При невозможности выполнить свои обязательства по вышеуказанным причинам в течении 3 (Трех) месяцев. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с возвратом денежных средств в зависимости от произведенных проплат и выполненных работ.

 

8. Прочие условия.

8.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися сторонами.

8.2.Права и обязанности сторон по настоящему Договору могут быть переданы по их письменному согласию третьим лицам. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам исполнение своих прав и обязанностей по настоящему Договору без предварительного письменного согласия на это другой стороны, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора.

8.3.Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.4 К настоящему договору прилагается:

8.4.1 Приложение №1 «Техническое задание на проектирование»

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

de-plan.ru

Договор на проектирование вентиляции - Energy

Договор на проектирование вентиляции

Договор на проектирование вентиляции

Договор на проектирование вентиляции

Вентиляционные системы требуются в различных зданиях, без вентиляции невозможно обеспечить комфортное проживание в доме или удобные условия работы на производственном объекте. Из-за высокой важности и ответственности проектирования для выполнения таких работ принято нанимать квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми навыками и опытом.

 

Выбрать подходящую проектную компанию достаточно сложно. Услуги в сфере проектирования сегодня оказываются множеством различных компаний и частными специалистами, далеко не все из них обладают достаточной квалификацией для выполнения работ. Выбирая исполнителя проектирования, рекомендуется обращать внимание на наличие сертификатов у специалистов и разрешений от государственных контролирующих органов. Когда проектное предприятие выбрано, собственнику следует заключить с ним двухсторонний договор на проектирование вентиляции. В договоре обычно содержится и смета на проектирование вентиляции.

Особенности договора на проектирование

Договор на проектирование вентиляции

Договор на проектирование вентиляции

Договор на разработку проекта вентиляционной системы – это основной документ, который регламентирует отношение между заказчиком и исполнителем. В договоре описываются основные особенности заказанных работ, а также ответственность обеих сторон. Из-за этого договор может заключаться только после того, как собственник предоставит сотрудникам проектного предприятия грамотное техническое задание и другие исходные данные для создания проекта.

Исходные данные проектирования имеют важнейшее значение, так как именно они определяют основные особенности проводимых специалистами работ и технические характеристики будущей вентиляционной системы. В задании собственнику требуется перечислить все свои требования касательно функциональности будущей системы, представить специалистам собственное видение вентиляции.

Составить задание самостоятельно достаточно сложно, не обладая необходимыми профессиональными знаниями. Если с составлением ТЗ у собственника возникают какие-то сложности, он может скачать пример такого документа в Сети. В сети Интернет представлено множество примеров технического задания на проектирование различных инженерных систем, ведь задание требуется не только для разработки проектов вентиляции, но также для проектирования электроснабжения в ресторанах, квартирах и предприятиях.

Договор на проектирование вентиляции

Договор на проектирование вентиляции

Проектные предприятия могут предъявлять различные требования к оформлению и содержанию технического задания. В некоторых случаях от собственника и вовсе не требуют ТЗ, но тогда для выполнения проектирования, специалистам потребуется посетить объект и собрать все необходимые сведения о строении самостоятельно. Мастера должны крайне ответственно подходить к сбору исходных данных, так как именно на основе этой информации им придется проводить все необходимые расчеты для организации функциональной вентиляционной системы.

Техническое задание требуется не только проектному предприятию, но и самому владельцу объекта. Задание должно прикладываться к подписываемому между сторонами договору, а потому оно будет выступать своеобразной гарантией того, что специалисты выполнят проектные работы в точном соответствии со всеми пожеланиями владельца.

Естественно, из-за отсутствия профессиональных знаний владельцы домов могут указывать в задании требования, противоречащие действующим законам и нормам. В этом случае сотрудники проектного предприятия должны уведомить об этом заказчика и предложить ему другие варианты организации вентиляции, которые будут удовлетворять всем нормам законов. Если не объяснить собственнику дома его ошибки и выполнить по ТЗ проект вентиляции, велика вероятность, что проектная документация не сможет пройти согласование с контролирующими органами.

Содержание проекта вентиляционной системы

Договор на проектирование вентиляции

Договор на проектирование вентиляции

Когда проект вентиляции выполняется специалистами в точном соответствии с требованиями ГОСТа, СНиПа и других документов, с учетом всех пожеланий заказчика, конечный пакет будет включать в себя множество важных документов, необходимых для согласования, закупки оборудования и выполнения монтажных работ.

Наибольшее значение среди всех документов проекта имеют схемы и чертежи, на которых обозначается план будущей вентиляции, с указанием типов оборудования и мест их расположения внутри объекта. Схемы и пояснительные записки будут выступать основными документами для закупки необходимых материалов и технических средств. Закупать оборудование до подготовки проекта и прохождения им согласования с контролирующими органами опасно, ведь условия проекта могут измениться.

Договор на проектирование выступает гарантией того, что проект будет содержать в себе всю необходимую информацию для согласования и выполнения монтажа. В договоре обычно указывается гарантия успешного согласования, и, если с согласованием возникнут проблемы, специалисты бесплатно исправят все допущенные ошибки.

Здесь вы можете рассчитать стоимость проектирования вентиляции:

Поделитесь ссылкой

 

Дата публикации: 24.07.2015

energy-systems.ru

Договор на монтаж системы вентиляции

Вопрос-ответ по теме

Вопрос

Бюджетным учреждением в структурное подразделение передан шкаф вытяжной. Заключаем договор на монтаж системы вентиляции вытяжного шкафа, который будет приобретен исполнителем гражданско-правового договора (ГПД). В локальной смете выделены расходные материалы: вентилятор, воздуховод, переход и прочие. Как правильно оформить предмет ГПД? Нужно ли указывать, что материалы приобретены за счет исполнителя ГПД и по какой подстатье КОСГУ производить оплату (т.е. отдельно материалы, отдельно монтажные работы)? Шкаф вытяжной передается в структурное подразделение для установки, но что бы его правильно смонтировать не хватает вентилятора, который крепиться в стену здания, а также других крепежных материалов... Поэтому материалы будут приобретены и смонтированы исполнителем договора.

Ответ

В рассматриваемой ситуации стоимость материалов целесообразнее  выделить из суммы договора. Это нужно для того, чтобы исполнитель мог получить вычет, поскольку по мнению Минфина по возмездным договорам НДФЛ следует удержать со всей суммы договора и предоставить исполнителю профессиональный налоговый вычет. Есть и другая точка зрения, подробно об этом в рекомендации № 1. Указывать, что материалы приобретены за счет исполнителя ГПД не нужно. Это и так понятно, поскольку вы включаете их в стоимость договора.

 

По общему правилу, если в предмете и стоимости договора услуги и материалы выделены отдельно, расходы отразите аналогично расходам, произведенным по отдельным договорам:

расходы на услуги по монтажу системы вентиляции вытяжного шкафа - по подстатье КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги";

приобретение расходных материалов для монтажа (установки) системы вентиляции – по статье КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" (раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н).

Обоснование

www.budgetnik.ru

Договор на монтаж вентиляции и лицензия на монтаж вентиляции

С каждым заказчиком, который обращается в нашу компанию, мы заключаем договор на монтаж вентиляции, который включает в себя обязательства сторон в рамках предоставления услуги на поставку и установку вентиляционных систем. В этом документе указаны следующие пункты: 1) предмет договора, 2) стоимость, 3) порядок оплаты, 4) права и обязанности сторон, 5) сроки поставки оборудования и выполнения монтажных работ, 6) ответственность сторон, 7) порядок разрешения споров, 8) форс-мажорные обстоятельства, 9) порядок внесения изменений в договор, 10) заключение. Могут быть предусмотрены и другие пункты в зависимости от спектра, масштаба и специфики монтажных работ.

Договор на монтаж вентиляцииВ предмете договора на монтаж вентиляции указывается, что подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы по монтажу системы вентиляции с использованием собственных сил, средств и материалов. В этом пункте указывается также гарантийный срок, предоставляемый подрядчиком на оборудование и монтажные работы. Заказчик, в свою очередь, обязуется создать необходимые условия для выполнения обозначенного спектра работ и по их завершении подписать акт о приеме работ и выполнить оплату. Схема оплаты, как и процент предоплаты, определяются подрядчиком и заказчиком и указываются в соответствующем разделе договора. Договор составляется в 2-х экземплярах, вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения подрядчиком и заказчиком своих обязанностей.

Лицензия на монтаж вентиляции и систем кондиционирования

До вступления в силу ФЗ РФ N148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», требовалась лицензия на монтаж вентиляции и систем кондиционирования. Наша компания имеет эту лицензию, но в связи с изменившимся положением дел лицензирование деятельности по монтажу вентиляции и кондиционирования уже отменено. С 2010-го года компании этого профиля обязали стать членами саморегулируемой организации (СРО), правление которой выдает не лицензии на монтаж вентиляции, а свидетельства о допуске к данным видам работ. У нас есть свидетельство, позволяющее нам работать на законных основаниях в соответствии с действующим законодательством. Так же мы сможем произвести быстрый и качественный расчет вентиляции в частном доме. Еще вы сможете узнать интересную информацию о правилах монтажа вентиляции.

svtrest.com